（CCTV2“经济半小时”报道引发多人行政追责和多起刑事犯罪案件）
案由：工程重大安全事故、串通投标罪
公诉机关：河南省渑池县人民检察院
审判机关：河南省渑池县人民法院
判决案号：（2019）豫1221刑初486号
被告人：张某才
辩护人：崔月清律师、王智会（实习）律师
【公诉指控】
2016年10月，被告人张某才以A公司名义承接河南省渑池县仁村乡雪白村易地搬迁项目，先垫资施工。2016年12月，为顺利验收并结算工程款，张某才承诺每家陪标公司2000元好处费的方式，让其参与陪标，后A公司中标。被告人崔某群施工过程中，因赶工期、使用煤矸石砖、在土层不稳定的情况下没有进行回填夯实、在房屋主体结构盖好后未等墙面沉降稳定就使用砂浆粉刷等原因，导致房屋出现地坪塌陷，墙面出现裂缝，部分墙皮脱落，门前台阶粉刷层裂缝等问题。2019年4月10日，中央电视台二套曝光雪白项目“扶贫房变闹心房”，并被各大媒体转载，大量网民点击、评论（2019年4月1日—10月27日，点击量达7.9亿人次）。案发后，张某才所在的会盟公司对雪白项目进行维修，费用共计1006458.5元。
【辩护意见】
张某才的行为不构成工程重大安全事故罪，串通投标行为情节显著轻微、社会危害性不大，可对其免予刑事处罚或者单处罚金。
一、 涉案工程没有造成重大安全事故
二、工程质量存在缺陷（瑕疵）系选址先天不足、没有做地质灾害风险评估和治理、建设单位强令冬季赶工期、监理单位监管不到位多因造成
三、 本案系单位犯罪，张某才不是起诉书指控的实际控制人、主要负责人
四、 全面、客观、公正、理性的看待新闻媒体的报道及转载。
张某才具有自首、认罪认罚、刑事谅解等法定从轻或者减轻处罚情节。
【一审判决】
被告人张某才犯工程重大安全事故罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金80000元。
【辩护效果】
一审采纳了律师的大部分辩护意见。
1.案件经过央视媒体的报道及转载，具有重大社会影响；
2．认定工程选址先天不足，案发系多因一果；
3．工程质量没有造成死亡一人或者重伤三人以上，或者直接经济损失100万元以上等严重后果，部分缺陷问题已修缮、赔偿，量刑时充分考虑；
4.张某才具有自首、认罪认罚从宽等法定量刑情节；
5.正视新闻媒体对雪白工程的报道，尊重事实和法律，数罪并罚，宣告缓刑，实现了政治效果、社会效果和法律效果的统一。
（2019）豫1221刑初486号刑事判决书网址：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=ccffb33667e3453d9adbac140117f1dc
